Eser Sözleşmesinin İfasında Kabul

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Doktora Programı kapsamında doktora tezi olarak hazırlanan bu çalışma, 05.08.2019 tarihinde Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN, Prof.     Dr. Hasan AYRANCI, Doç. Dr. Süleyman YILMAZ, Doç. Dr. Mehmet KILIÇ ve Doç. Dr. Yıldız ABİK’ten oluşan jüri önünde savunulmuş ve oybirliği ile başarılı bulunmuştur.

Gerek yüksek lisans gerek doktora tez danışmanlığımı üstlenerek beni onurlandıran, tez konularımın seçiminde bana yol gösteren, bilimsel ve manevi desteğini her zaman yakından hissettiğim Saygıdeğer  Hocam Prof. Dr. Hasan AYRANCI’ya en içten teşekkürlerimi sunarım.

Tezin hazırlanması sırasında tez izleme komitesinde görev alarak beni onurlandıran, değerli zamanlarını ayıran ve tez savunması sırasında kıymetli görüşlerini benimle paylaşan Doç. Dr. Süleyman        YILMAZ ve Doç. Dr. Mehmet KILIÇ’a içten teşekkür ederim. Ayrıca tez jürisinde yer alan ve tez savunması esnasında kıymetli görüşleri ile tezime katkıda bulunan Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN ve Doç. Dr. Yıldız ABİK’e çok teşekkür ederim.

Bu tez çalışması esnasında altı ay süre ile Hamburg Max Planck Uluslararası Özel ve Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü’nde çalışma imkânı buldum. Yurt dışında bulunduğum süre zarfında 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu kapsamında tarafıma destek      sağlayan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na katkılarından ötürü teşekkür ederim. Ayrıca uygun bir çalışma ortamı sağlayarak tez çalışmamın tamamlanmasına katkı sağlayan Hamburg Max Planck Uluslararası Özel ve Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü yönetimine ve çalışanlarına şükranlarımı sunarım.

Hayatım boyunca maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman       esirgemeyen ve her daim yanımda olan sevgili aileme sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Son olarak bu çalışmanın basımını üstlenen Sayın Muharrem       BAŞER’e ve emeği geçen tüm Yetkin yayınevi çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım.

AKINCI, Ziya : Milletlerarası Özel Hukukta İnşaat Sözleşmeleri, İzmir 1996.

AKİPEK ÖCAL,

Şebnem : Milli Şerh (National Commentary), Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, 1. Baskı, İstanbul, 2016.

AKKANAT, Halil : Taşeronluk (Alt Müteahhitlik) Sözleşmesi, İstanbul 2000 (AKKANAT, Taşeronluk).

---------------------- : “Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde

Fazla İnşaat”, Prof. Dr. Fikret Eren’e

Armağan, Ankara 2006, s. 63-76

(AKKANAT, Fazla İnşaat).

AKKAYAN YILDIRIM,

Ayça : “Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Temerrüde Düşmesi Üzerine Arsa Sahibinin Sözleşmeyi Sona Erdirmesi ve Sona Ermenin Etkileri”, Prof. Dr. Ergun Özsunay’a Armağan, İstanbul 2004, s. 49-86.

ALTAŞ, Hüseyin : Eserin Teslimden Önce Telef Olması, Ankara 2002 (ALTAŞ, Eser).

--------------------- : “İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin İfadan Önce Sözleşmeden Dönme Hakkı”, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006, s. 97- 110 (ALTAŞ, İstisna).

--------------------- : Şekle Aykırılığın Olumsuz

Sonuçlarının Düzeltilmesi, Ankara 1998

(ALTAŞ, Şekle Aykırılık).

ALTINOK ORMANCI,

Pınar : Sürekli Borç İlişkilerinin Haklı Sebeple Feshi, İstanbul 2011.

246

ARAL, Fahrettin : Türk Borçlar Hukukunda Kötü İfa, Ankara 2011.

ARAL, Fahrettin/

AYRANCI, Hasan : Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 11. Baskı, Ankara 2018.

AYRANCI, Hasan : Enerji Sözleşmeleri, Ankara 2010 (AYRANCI, Enerji).

----------------------- : Sözleşmelerin Yüklenilmesi (Devri), Ankara 2003 (AYRANCI, Sözleşme).

ARPACI, Abdülkadir : “Yeni Türk Borçlar Kanunu’nun 475. Maddesinin Son Fıkrası Açısından Yüklenicinin Teslim Ettiği Eserin Ayıplı Olması Sorunu”, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sempozyumu, 3 – 4 Haziran 2011, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, 2011, s. 573- 576.

ASLAN, İ. Yılmaz : Tüketici Hukuku Dersleri, Güncellenmiş 7. Baskı, Bursa 2019.

AVCI, Ali : “Kamu Yapım Sözleşmelerinde Geçici Hakediş Raporlarına İhtirazi Kayıt ve Hukuka Aykırılık Sorunu”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Yıl: 2015, S. 5, s. 171- 192.

AYAN, Serkan : İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü, Ankara 2008.

AYDEMİR, Efrail : Eser Sözleşmesi ve İnşaat Hukuku, Ankara 2009.

BARLAS, Nami : Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, 2. Bası, İstanbul 2008.

BAYGIN, Cem : Türk Hukukuna Göre İstisna Sözleşmesinde Ücret ve Tabi Olduğu Hükümler, İstanbul 1999.

BECKER, Hermann : Berner Kommenter zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch,

247

Obligationenrecht, VI. Bd., II. Abteilung, Die einzelnen Vertragsverhältnisse, Art. 184 – 551, Bern 1934.

BIERI, Urban : Die Deliktshaftung des Werkunternehmers gegenüber dem Besteller für mangelhafte Werke, Diss., Beromünster 1993.

BİLGE, Necip : Borçlar Hukuku, Özel Borç Münasebetleri, Ankara 1971.

BİLİR, Dilek : “Kamu İhale Mevzuatına Tabi İnşaat Sözleşmelerinin Sona Ermesi”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2010.

BÖGLI, Roman : Der Übergang von der unternehmerischen Leistungspflicht zur Mängelhaftung beim Werkvertrag, Bern/ Stuttgart/ Wien 1996.

BRÄNDLI, Roger : Die Nachbesserung im Werkvertrag, Eine Gesamtdarstellung unter Berücksichtigung der SIA-Norm 118, Zürich 2007 (BRÄNDLI, Nachbesserung).

---------------------- : “Wichtige baurechtliche Verträge – Rechtsnatur und Relevanz der Einordnung”, in: Alfred Koller (Hrsg.), Neue und alte Fragen zum privaten Baurecht, St. Gallen 2004, 155 vd. (BRÄNDLI, Baurechtliche Verträge).

BROX, Hans : Allgemeines Schuldrecht, 26. Aufl., München 1999.

---------------- : Besonderes Schuldrecht, 24. Aufl.,

München 1999.

BUCHER, Eugen : Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, Zürich 1988 (BUCHER, OR BT).

248

--------------------- : “Hundert Jahre schweizerisches Obligationenrecht: Wo stehen wir heute im Vertragsrecht?”, Zeitschrift für Schweizerisches Recht (ZSR), Neue Folge, 102 II (1983), s. 251-383 (BUCHER, Vertragsrecht).

--------------------- : Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht, Zürich 1979 (BUCHER, OR AT).

BURCUOĞLU, Haluk : “Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları ve Özellikle Bu Hakların Kullanılabilmesi İçin Uyulması Gereken Süreler”, Tandoğan’a Armağan, Ankara 1990, s. 283- 332.

BUSCHE, Jan : Münchener Kommentar Bürgerliches

Gesetzbuch, Band 5:1, Schuldrecht

Besonderer Teil III/1, §§ 631-651,

Redakteur: Prof. Dr. Martin Henssler,

7. Auflage, Köln 2018.

BUZ, Vedat : “Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Eseri Tamamlama Borcunun İmkânsızlaşması”, AÜSBFD., C. 49, No:1-2, Ocak-Haziran 1994, s. 23-40 (BUZ, Eser).

-------------- : Kamu İhale Sözleşmesinin Kuruluşu ve

Geçerlilik Şartları, Ankara 2007 (BUZ,

İhale).

BÜHLER, Alfred : “Von der Beweislast im Bauprozess”, Aktuelle Probleme des privaten und öffentlichen Baurechts, Herausgeber: Alfred Koller, St. Gallen 1994, s. 289-338 (BÜHLER, Beweislast).

BÜHLER, Theodor : Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, Teilband V 2d, der Werkvertrag, Art. 363 –379 OR, Zürich 1998.

249

BÜYÜKAY, Yusuf : Eser Sözleşmesi, 2. Baskı, Ankara 2014.

CANBOLAT, Ferhat : İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları, Ankara 2009.

CUMALIOĞLU, Emre : “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Satıcının Ayıplı Maldan Sorumluluğunun Koşulları”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Cilt: 9, Özel Sayı (Kasım 2014), Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, I. Tüketici Hukuku Sempozyumu, (Editör: Prof. Dr. Ayşe Havutcu), s. 20-29.

ÇABRİ, Sezer : 6502 Sayılı Kanun’a Göre Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, Ankara 2016.

DAYINLARLI, Kemal : İstisna Akdinde Müteahhidin ve İş Sahibinin Temerrüdü, Hüküm ve Sonuçları, 3. Baskı, Ankara 2003 (DAYINLARLI, Temerrüt).

---------------------------- : “Yabancı Firmalar ile Yapılan İnşaat

Sözleşmeleri”, İnşaat Sözleşmeleri,

Yönetici- İşletmeci- Mühendis ve

Hukukçular için Ortak Seminer, Ankara,

18-29 Mart 1996, s. 217-247

(DAYINLARLI, Yabancı).

DEMİRBOĞA,

Dursun Ali : Kamu İhale Sözleşmesinin Feshi, Ankara 2013.

DERYAL, Yahya/

KORKMAZ, Yakup : Tüketici Hukuku Ders Kitabı, Yeni Kanuna Göre Yeniden Yazılmış ve Güncellenmiş 3. Baskı, Ankara 2015.

DİRİCAN, Gökhan : Eser Sözleşmesinde Temerrüde Dayalı Cezai Şart ve Yargıtay Uygulaması, İstanbul 2007.

250

DOĞAN, Gül : “Ayıplı Maldan Kaynaklanan Sorumluluk ve Uygulama Sorunları”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: XII, Sayı: 2, Yıl: 2015, Özel Sayı, Tüketici Hukuku Sempozyumu, İstanbul 2016, s. 127-156.

DUMAN, İlker Hasan : İnşaat Hukuku, Güncellenmiş 8. Baskı, Ankara 2016 (DUMAN, İnşaat).

---------------------------- : Açıklamalı İçtihatlı İnşaat Hukuku,

Güncellenmiş Genişletilmiş 2. Baskı,

Ankara 2008 (DUMAN, İnşaat

Hukuku).

DÜRR, Carl : Werkvertrag und Auftrag, Vira 1983.

EDİS, Seyfullah : Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, 4. Basıdan Tıpkı Basım, Ankara 1993.

EGLI, Anton : “Die Haftung des Unternehmers für Mängel seines Werkes”, Das private Baurecht der Schweiz, (Herausgegeber: Martin Lendi, Urs Ch. Nef, Daniel Trümpy), Zürich 1994, s. 85-102 (EGLI, Haftung).

---------------- : “General- und der Totalunternehmer”, Schweizerische Baurechtstagung 1991, Band II: Wahlveranstaltungen, Freiburg 1991, s. 65- 92 (EGLI, General- und Totalunternehmer).

EREN, Fikret : “Borçlar Kanunu Açısından İnşaat Sözleşmeleri”, İnşaat Sözleşmeleri, Yönetici-İşletmeci, Mühendis ve Hukukçular İçin Ortak Seminer, (Ankara, 18-29 Mart 1996), 2. Tıpkı Basım, BTHAE., Ankara 2001, s. 49-58 (EREN, İnşaat).

----------------- : “İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Borçları ve Bu Borçların Yerine Getirilmemesinin Sonuçları”, İnşaat

251

Sözleşmeleri, Yönetici-İşletmeci, Mühendis ve Hukukçular İçin Ortak Seminer, (Ankara, 18-29 Mart 1996), 2. Tıpkı Basım, BTHAE., Ankara 2001, s. 63-86 (EREN, Müteahhidin Borçları).

----------------- : “İnşaat Sözleşmesinin Sona Ermesi”, İnşaat Sözleşmeleri, Yönetici-İşletmeci, Mühendis ve Hukukçular İçin Ortak Seminer, (Ankara, 18-29 Mart 1996), 2. Tıpkı Basım, BTHAE., Ankara 2001, s. 89- 103 (EREN, İnşaat Sözleşmesi).

----------------- : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Baskı, Ankara 2017, (EREN, Genel Hükümler).

----------------- : Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 4. Baskı, Ankara 2017 (EREN, Borçlar Özel).

ERDIN, Reto : Unvorhergesehenes beim Werkvertrag mit Festpreis Zur Tragweite von Art. 373 Abs. 2 OR, Bern, Stuttgart, Wien

1997.

ERDOĞAN, İhsan : “İstisna Sözleşmesi ve Bazı İş Görme Sözleşmeleri ile Karşılaştırılması”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, Yıl: 1990, s. 135-172.

ERGEZEN, Muaz : İstisna Sözleşmesinde Tarafların Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkı, Ankara 2007.

ERMAN, Hasan : İstisna Sözleşmesinde Beklenilmeyen Haller, İstanbul 1979 (ERMAN, Beklenilmeyen Hal).

-------------------- : “Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Müteahhidin Temerrüdü”, İBD., 1984, S. 4-5- 6, s. 209- 219 (ERMAN, Temerrüt).

252

-------------------- : Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Gözden Geçirilmiş 3. Basım, İstanbul 2010 (ERMAN, Arsa Payı).

ERTAŞ, Şeref : “Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Hak ve Borçların Devri”, Prof. Dr. Mahmut Tevfik Birsel’e Armağan, İzmir 2001, s. 79- 92.

FURRER, Rolf : Beitrag zur Lehre der Gewährleistung im Vertragsrecht, Zürich 1973.

GAUCH, Peter : Der Werkvertrag, 5. Aufl., Zürich 2011 (GAUCH, Werkvertrag).

------------------- : “Grundbegriffe des ausservertraglichen Haftpflichtrechts”, recht 1996, s. 225-239.

------------------- : Fristen und Termine- Die Bauzeit im Werkvertrag, Baurechtstagung 1995, Freiburg 1995 (GAUCH, Bauzeit).

------------------- : “Grundstückkauf mit Bauleistungspflicht und zahlreiche Fragen zur Mängelhaftung”, BR 1993, s. 38-43 (GAUCH, BR 1993).

------------------- : Kommentar zur SIA-Norm 118 Artikel 157- 190, Ausgabe 1977, Abnahme des Werkes, Mängelhaftung, vorzeitige Beendigung des Werkvertrages und Zahlungsverzug des Bauherrn, Zürich 1991 (Art. 157- 190) (GAUCH, SIA-Norm).

------------------- : “Der Rücktritt des Bestellers vom Werkvertrag Gedanken zu Art. 377 des Schweizerischen Obligationenrechts”, Festschrift für Horst Locher zum Geburstag, Düsseldorf 1990, s. 35- 51 (GAUCH, Rücktritt).

------------------- : “Deliktshaftung der Baubeteiligten”, Seminar Für Schweizerisches Baurecht, Baurechtstagung 1989,

253

Tagungsunterlage I, s. 1-25 (GAUCH, Deliktshaftung).

------------------- : “Die Vergütung von Bauleistungen”, Schweizerische Baurechtstagung 1987, Tagungsunterlagen Band I, Freiburg 1987, s. 1- 23 (GAUCH, Vergütung).

------------------- : Der Unternehmer im Werkvertrag, Ein Systematischer Grundriss, 2. Aufl., Zürich 1977 (GAUCH, Unternehmer).

------------------- : System der Beendigung von Dauerverträgen, Freiburg 1968 (GAUCH, Dauerverträgen).

GAUTSCHI, Georg : “Zur Qualifikation des Architekten BGE 98 II 305 ff.”, SJZ 1974, s. 21-32 (GAUTSCHI, SJZ).

------------------------ : Berner Kommentar Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht Band VI Das Obligationenrecht : Schweizerisches Zivilgesetzbüch: Das Obligationenecht 2. Abteilung: Die Einzelnen Vertragsverhaltnisse 3. Teilband: Der Werkvertrag Artikel 363-379 OR, 1967.

------------------------ : Berner Kommentar, Bd. VI/2/5, Der Kreditbrief und der Kreditauftrag, der Mäklervertrag, der Agenturvertrag, die Geschäftsführung ohne Auftrag, Art. 407-424 OR, Bern 1964.

GAUCH, Peter/

SCHLEUP, Walter R./

SCHMID, Jörg : Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne ausservertragliches Haftpflichtrecht, Band I, 10. Auflage, 2014.

GEHRER, Leo R. : “Die Verhandlung und Gestaltung von Bauverträgen”, Bau- und Bauprozessrecht: Ausgewählte Fragen, Herausgegeben: Alfred Koller, St.

254

Gallen 1996, s. 69 – 126 (GEHRER, Bauverträge).

----------------------- : “Vom Recht des Unternehmers, den Werkvertrag aufzulösen”, Melanges Assista, Genf 1989, s. 167 vd. (GEHRER, Werkvertrag).

GIGER, Hans : Berner Kommentar zum Schweizerischer Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht, 2. Abteilung: Die Einzelnen Vertragsverhältnisse , 1. Teilbd.: Kauf und Tausch – Die Schenkung, 1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen – Der Fahrniskauf, Artikel 184-215 OR, Bern 1979.

GÖK, Yaşar : Yapı İşleri ve Hakediş Uygulaması, Geliştirilmiş ve Güncelleştirilmiş 2. Baskı, Ankara 2002 (GÖK, Yapı

İşleri).

--------------- : 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanun Kapsamında Yapım Sözleşmeleri Uygulama Esasları, Ankara 2007 (GÖK, Yapım Sözleşmeleri).

GÖKYAYLA, K. Emre : Eser Sözleşmesinde Ek İş ve İş Değişikliği, İstanbul 2009 (GÖKYAYLA, Eser).

------------------------------ : “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Eser Sözleşmesine İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi”, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sempozyumu, 3- 4 Haziran 2011, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, 2011, s. 577-593 (GÖKYAYLA, Eser Sözleşmesi).

------------------------------ : “Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Sadakat ve Özen Borcu”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

255

2002/1, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan, s. 785-805 (GÖKYAYLA, Özen).

GREINER, Stefan : Schuldrecht, Besonderer Teil, Vertragliche Schuldverhältnisse, Springer- Verlag, Berlin – Heildelberg 2011.

GRİMME, Reiner : Der Vergütung beim Werkvertrag, Berlin 1987.

GUHL, Theo/

KOLLER, Alfred/

SCHNYDER, Anton/

DRUEY, Jean Nicolas : Das Schweizerische Obligationenrecht mit Einschluss des Handels- und Wertpapierrechts, 9. Auflage, Zürich 2000.

GÜLEÇ, Şafak : Eser Sözleşmesinin Beklenilmeyen Haller Nedeniyle Feshi, Ankara 2009.

GÜMÜŞ, Mustafa Alper : Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Kısa Ders Kitabı, İstanbul 2015 (GÜMÜŞ, Borçlar Özel).

------------------------------- : 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Cilt II, 3. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2014 (GÜMÜŞ, Cilt II).

------------------------------- : 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, Cilt 1 (Madde 1-46), İstanbul 2014 (GÜMÜŞ, Tüketici).

GÜMÜŞSOY KARAKURT,

GÜLER : Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Borca Aykırılığının Önceden Belli Olması, İstanbul 2017.

GÜNEL, M. Cahit : “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Arsa Sahibinin İnşaattaki Ayıp Nedeni ile Sahip Olduğu Haklar”, Prof. Dr. Ergun Özsunay’a Armağan, İstanbul 2004, s. 411- 433.

256

GÜRPINAR, Damla : Eser Sözleşmesinde Ücretin Artırılması ve Eksiltilmesi, İzmir 2006.

GÜVEN, Kudret : “Borçlar Hukuku Açısından İhtirazi Kayıt Esasları”, Yapım İşlerinde İhtirazi Kayıt, (Yayına Hazırlayan: Atilla İnan), Ankara 2014.

HATEMİ, Hüseyin/

SEROZAN, Rona/

ARPACI, Abdülkadir : Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul 1992.

HAVUTÇU, Ayşe : “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Konu Bakımından Uygulama Alanı: Özellikle, Tüketici İşlemleri Bakımından Kanun’un Kapsamı”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Cilt: 9, Özel Sayı (Kasım 2014), Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, I. Tüketici Hukuku Sempozyumu, (Editör: Prof. Dr. Ayşe Havutcu), s. 8-19.

HIRSCH, Christoph : Schuldrecht, Besonderer Teil, 5. Aufl., Baden – Baden 2018.

HONSELL, Heinrich : Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 10. Aufl., Bern 2017 (HONSELL, OR BT).

--------------------------- : Der Kaufvertrag, Basler Kommentar Obligationenrecht I, Art. 1–529 OR (Herausgeber: Heinrich Honsell, Nedim Peter Vogt, Wolfgang Wiegand), 6. Aufl., Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2015.

--------------------------- : Schweizerisches Haftpflichtrecht, 4. Aufl., Zürich 2005 (HONSELL, Haftpflichtrecht).

HÖK, Götz-Sebastian : Uluslararası İnşaat Hukuku, FIDIC Red Book (Kırmızı Kitap) 1999 Hakkında Açıklamalar, (Çeviren ve Türk

257

Hukukuna Uyarlayan: Gökhan ERBAŞ), Ankara 2009.

HUBER, Felix/

SCHWENDENER, Niklaus: OR Kommentar Schweizerisches Obligationenrecht, (Herausgeber: Jolanta Kren Kostkiewicz, Peter Nobel, Ivo Schwander, Stephan Wolf), 2. überarbeitete und erweiterte Auflage 2009.

HUGUENIN, Claire : Obligationenrecht, Allgemeiner und Besonderer Teil, 2. Aufl., Zürich/ Basel/ Genf 2014.

HÜRLIMANN, Roland/

SIEGENTHALER,

Thomas : CHK- Handkommentar zum Schweizer Privatrect, Vertragsverhältnisse Teil 2: Arbeitsvertrag, Werkvertrag, Auftrag, GoA, Bürgschaft, Art. 319-529 OR, (Herausgeber: Claire Huguenin, Markus Müller-Chen), 3. Aufl, Schulthess Juristische Medien AG, Zürich - Basel - Genf 2016.

İNCEOĞLU, M. Murat : “Ayıba Karşı Tekeffül ve Garanti Sorumluluğu”, Yeni Tüketici Hukuku Konferansı, (Derleyen: Doç. Dr. M.

Murat İnceoğlu), İstanbul 2015, s. 153-238.

İPEK, Eyüp : Edime Uygun İfa Kuralı ve Bu Kuralın İhlaline Bağlanan Hukuki Sonuçlar, İstanbul 2016.

JACOBY, Florian/

PETERS, Frank : J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Buch 2, Recht der Schuldverhältnisse, §§ 631 – 651 (Werkvertragsrecht), Sellier – de Gruyter, Berlin 2014.

258

KAPLAN, İbrahim : İnşaat Sözleşmeleri Hukuku ve Endüstri Yatırım Sözleşmeleri, Ankara 2013 (KAPLAN, İnşaat).

------------------------ : “İnşaat Sözleşmelerinde Yapı Sahibinin Ücret Ödeme Borcu ve Yerine Getirilmemesinin Sonuçları”, İnşaat Sözleşmeleri, Yönetici-İşletmeci, Mühendis ve Hukukçular İçin Ortak Seminer, (Ankara, 18-29 Mart 1996), 2. Tıpkı Basım, BTHAE., Ankara 2001, s. 119-171 (KAPLAN, Ücret).

------------------------ : “İnşaatın Teslim Süresinde Gecikmeler ve Müteahhide Süre Uzatımı Verilmesini Gerektiren Durumlar”, Av. Dr. Faruk Erem Armağanı, Ankara 1999, s. 377- 393 (KAPLAN, Teslim Süresi).

------------------------ : “Eser Sözleşmesinde İşin Başkasına Yaptırılması ve İhale Farkı Tazminatları”, BATİDER., C. XIII, Ankara 1985, s. 1-11 (KAPLAN, Tazminatlar).

KARACA, Mehmet : Kamu İhalelerinde İnşaat Sözleşmeleri ve Sözleşmenin Müteahhitten Kaynaklanan Sebeple Sona Ermesi, Ankara 2009.

KARAHASAN, M. Reşit : İnşaat İmar İhale Hukuku, C. 1, Beta Yayınları, İstanbul 1997 (KARAHASAN, C. 1).

------------------------------- : İnşaat İmar İhale Hukuku, C. 3, Beta Yayınları, İstanbul 1997 (KARAHASAN, C. 3).

KARAKAŞ, Fatma Tülay : “Karine Kavramı, Kanuni Karineler ve Varsayımlar”, AÜHFD, Yıl: 2013, Cilt: 62, S. 3, s. 729-759.

KARATAŞ, İzzet : Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmeleri, 6098 Sayılı (Yeni) Borçlar Kanunu’na

259

Göre Düzenlenmiş 3. Baskı, Ankara 2013.

KARTAL, Bilal : Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Ankara 1993.

KAYA, Osman/

ÖZEK, Ali : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Çerçevesinde Yapılan Alımlarda Muayene ve Kabul İşlemleri, 1. Baskı, Ankara 2006.

KILIÇOĞLU, Ahmet : “Müteahhidin Eseri Şahsen Yapma veya Kendi İdaresi Altında Yaptırma Borcu” AÜHFD., C. XXXII, S. 14, 1975, s. 185- 199.

KIRMIZI, Mustafa : Açıklamalı - İçtihatlı Eser Sözleşmesi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Ankara 2014.

KLAUSER, Peter : Die Werkvertragliche Mängelhaftung und ihr Verhältnis zu den allgemeinen Nichterfüllungsfolgen, Zürich 1973.

KOCAAĞA, Köksal : İnşaat Sözleşmesi, Ankara 2014 (KOCAAĞA, İnşaat).

------------------------- : “Müteahhidin İşin Devamı Esnasında Özen Yükümünü İhlâl Ederek Eseri Ayıplı veya Sözleşmeye Aykırı Şekilde Yapacağının Anlaşılması Halinde İş Sahibinin BK m. 358/II Uyarınca Sahip Olduğu Haklar”, DEÜHFD, 2004/1, s. 177-201 (KOCAAĞA, Özen).

------------------------- : Türk Özel Hukukunda Cezai Şart (BK m. 158-161), Ankara 2003 (KOCAAĞA, Cezai Şart).

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU,

Necip : Güven Nazariyesi Karşısında Borç Sözleşmelerinde Hata Kavramı, İstanbul 1968.

260

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip/

HATEMİ, Hüseyin/

SEROZAN, Rona/

ARPACI, Abdülkadir : Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Birinci Cilt, Borçlar Hukukuna Giriş, Hukukî İşlem, Sözleşme, 5. Basıdan 6. Tıpkı Bası, İstanbul 2014.

KOÇ, Nevzat : İsviçre-Türk Hukukunda Alacaklının Temerrüdü, Ankara 1992.

KOLLER, Alfred : Schweizerisches Werkvertragsrecht, Zürich/ St. Gallen 2015 (KOLLER, Werkvertragsrecht).

---------------------- : Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 3. Aufl., Bern 2009 (KOLLER, OR AT).

---------------------- : Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, Band VI., 2. Abteilung, Die einzelnen Vertragsverhältnisse, 3. Teilband, 1. Unterteilband, Der Werkvertrag Art. 363-379 OR, Bern 1998 (BK-KOLLER).

---------------------- : Das Nachbesserungsrecht im Werkvertrag, 1995 (KOLLER, Nachbesserungsrecht).

---------------------- : “Ausservertragliche Haftung für Werkmängel”, in Jusletter 7. September 2009, s. 1 vd.

KOSTAKOĞLU, Cengiz : İçtihatlı İnşaat Hukuku ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, 6. Baskı, İstanbul 2008.

KÖGL, Michael : beck-online. Grosskommentar Bürgerliches Gesetzbuch, §§ 631-651, Untertitel 1: Werkvertrag, Kapitel 1: Allgemeine Vorschriften, BGB §§ 640-643, (Herausgeber: Harald Reiter), München 2018.

261

KÖKSAL, Tunay : Uluslararası İnşaat Hukuku, Ankara 2011.

KUMMER, Max : Berner Kommentar, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Band I: Einleitung und Personenrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Einleitung, Art. 1-10 ZGB, Art. 8 ZGB, (Herausgeber: Arthur MEIER-HAYOZ), Verlag Stämpfli&Cie, Bern 1966.

KUNTALP, Erden : Karışık Muhtevalı Akit (Karma Sözleşme), Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. Bası, Ankara 2013 (KUNTALP, Akit).

----------------------- : Ard Arda Teslimli Satım Akdi, Ankara 1968 (KUNTALP, Satım).

KURAL, Orhan Cevdet/

KILIÇBAY, Ercüment/

İZMİR, Halil : İnşaat ve İhale Hukuku, Ankara 1988.

KURŞAT, Zekeriya : İnşaat Sözleşmesi, İstanbul 2017 (KURŞAT, İnşaat).

------------------------- : “Eser ve Vekalet Sözleşmelerinin Nitelendirilmesi Sorunu ve Nitelendirilmenin Hükmü, İÜHFM, C. LXVII, Y. 2009, S. 1 – 2, s. 143- 166 (KURŞAT, Eser).

------------------------- : “İmkansızlığın Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Üzerindeki Etkileri”, Prof. Dr. Ergun Özsunay’a Armağan,

İstanbul 2004, s. 751-777 (KURŞAT, Arsa Payı).

KURT, Leyla Müjde : Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunda Temerrüdü, Ankara 2012.

LAUBE, Philipp : Die Tragung der Nachbesserungskosten im Bauwerkvertrag, Zürich/ St. Gallen 2011.

262

LARENZ, Karl : Lehrbuch des Schuldrechts, Band I, Allgemeiner Teil, 14. Aufl., München 1987 (LARENZ, Allgemeiner Teil).

-------------------- : Lehrbuch des Schuldrechts, Band II, Halbband 1, Besonderer Teil, München 1986 (LARENZ, Besonderer Teil).

LENZLINGER GADIENT,

Annette : Mängel- und Sicherungsrechte des Bauherrn im Werkvertrag: ein Vergleich zwischen dem Schweizerischen Obligationenrecht und der Norm 118 (1977/1991) des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins, Diss., Zürich 1993.

LEUENBERGER, C. : “Dienstleistungsvertäge”, ZSR 106, 1987, II.

LEUPERTZ/

HALFMEIER : Prütting-Wegen-Weinrich BGB Kommentar, Buch 2, Recht der Schuldverhältnisse, 12. Auflage, Luchterhand Fachverlag, Berlin 2017.

LOCHER, Horst/

LOCHER, Ulrich : Das Private Baurecht, Lehrbuch für Studium und Praxis, 7. Aufl., München 2005.

MAISSEN, Eva/

HUGUENIN, Claire/

JENNY, Reto M. : CHK- Handkommentar zum Schweizer Privatrect, Vertragsverhältnisse Teil 2: Arbeitsvertrag, Werkvertrag, Auftrag, GoA, Bürgschaft, Art. 319-529 OR, (Herausgeber: Claire Huguenin, Markus Müller-Chen), 3. Aufl, Schulthess Juristische Medien AG, Zürich - Basel - Genf 2016.

MANSEL, Heinz-Peter : Jauernig Bürgerliches Gesetzbuch, Buch 2: Recht der Schuldverhältnisse,

263

Abschnitt 8: Einzelne Schuldverhältnisse, Titel 9: Werkvertrag und ähnliche Verträge, Untertitel 1: Werkvertrag, Kapitel 1. Allgemeine Vorschriften (§ 631 - § 650), 17. Auflage, Verlag C. H. Beck, München 2018.

MEDICUS, Dieter/

LORENZ, Stephan : Schuldrecht II, Besonderer Teil, 17. Aufl., München 2014.

MIDDENDORF, Patrick : Nacwirkende Vertragspflichten, Freiburg 2002.

MÖRTL, Fabian : Die Preisgefahr bei Leistungsunmöglichkeit des Unternehmers, Zürich/ St. Gallen 2015.

MÜLLER-CHEN,

Markus : Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Vertragsverhältnisse Teil 1: Innominatkontrakte, Kauf, Tausch, Schenkung, Miete, Leihe (Art. 184 - 318 OR), 3. Aufl., 2016.

MÜLLER-CHEN, Markus/

GIRSBERGER, Daniel/

DROESE, Lorenz : Obligationenrecht Besonderer Teil, 2. Auflage, Zürich/ Basel/ Genf 2017.

NEUENSCHWANDER,

Markus : Die Schlechterfüllung, Diss., Bern 1971.

NICKLISCH, Fritz : “Vorteile einer Dogmatik für komplexe Langzeitvertrag”, Der komplexe Langzeitvertrag, Strukturen und Internationale Schiedsgerichtsbarkeit, (Hrsg./Ed.: Fritz Niklisch), C. F. Müller Juristischer Verlag, Heidelberg 1987, s. 17-28.

264

OĞUZMAN, M. Kemal/

BARLAS, Nami : Medeni Hukuk, (Giriş – Kaynaklar- Temel Kavramlar), 25. Bası, İstanbul 2019.

OĞUZMAN, M. Kemal/

ÖZ, M. Turgut : Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Cilt I, Gözden Geçirilmiş 11. Bası, İstanbul 2013.

OETKER, Hartmut : Das Dauerschulverhältnis und seine Beendigung, Tübingen 1994.

OKTAY, Saibe : “Uzun Süreli Sözleşmelerin Geçerliliği ve Sona Erme Düzeni”, İÜHFM C. LV, S. 3 (1997), s. 210.

OSER, H./

SCHÖNENBERGER, W. : Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd. V.: Das Obligationenrecht, Teil 2, Zürich 1939.

OZANOĞLU, H. Seçkin : “İstisna ve Özellikle İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin (Yüklenicinin) Eseri Teslim Zamanında Gecikmesine Bağlanan İfaya Eklenen Cezai Şart (Gecikme Cezası) Kayıtları, GÜHFD., Haziran- Aralık 1999, C. III, S. 1-2, s. 60- 118.

ÖZ, Turgut : İnşaat Sözleşmesi ve İlgili Mevzuat, İstanbul 2016 (ÖZ, İnşaat).

-------------- : “Yeni Borçlar Kanununda Satım ve Eser Sözleşmesi Bakımından Ayıba Karşı Tekeffül Düzenlemesinde Değişiklikler”, Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, İstanbul 2013, s. 854- 874 (ÖZ, Ayıp).

-------------- : İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi : Bayındırlık İşleri Şartnamesinin İlgili Hükümleri ile Birlikte, İstanbul 1989 (ÖZ, Dönme).

265

ÖZYÖRÜK, Sezer : İnşaat Sözleşmesi (Yapısı, Feshi) Borçlar Kanunu’nun 371. Maddesine Göre Feshin Sonuçları, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul 1988.

PEDRAZZINI, Mario M. : Werkvertrag, Verlagsvertrag, Lizenzvertrag, SPR VII/1, Basel- Stuttgart 1977, s. 495 vd.

RAAB, Thomas : Nomos Bürgerliches Gesetzbuch, Schuldrecht, Band 2/2, Untertitel 1, Werkvertrag (§§ 631 – 651), 3. Auflage, Baden-Baden 2016.

REETZ, Peter : “Der Bauprozess: er steht und fällt mit dem Beweis”, Schweizerische Baurechtstagung 2009, s. 118-154.

RÖTHLISBERGER,

Thomas : Zivilrechtliche Produktbeobactungs-, Warn- und Rückrufpflichten der Hersteller, Zürich-Basel-Genf 2003.

RUMO-JUNGO,

Alexandra : “Beweislast bei der Mängelrüge”, Gauchs Welt, Festschrift für Peter Gauch zum 65. Geburtstag, Zürich- Basel-Genf 2004, s. 575-587.

RUSCH, Arnold F. : “Was braucht es, damit die SIA-Normen gelten?”, AJP 2019, s. 631-638 (RUSCH, SIA-Normen).

----------------------- : “Aliud beim Werkvertrag”, BR. 2018, s. 89-92 (RUSCH, Aliud).

SCHEUCH, Alexander/

EBERT, Ina : Handkommentar Bürgerliches Gesetzbuch, Buch 2, Recht der Schuldverhältnisse, Abschnitt 8, Einzelne Schulverhältnisse, §§ 631 – 651, 9. Aufl., Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2017.

SCHLATTER, Hermann : Die Haftung des Unternehmers im Werkvertrag insbesondere für

266

Werkmängel nach Schweizerischem Recht, Diss., Bern, Schaffhausen 1934.

SCHMALZL, Max/

LAUER, Jürgen/

WURM, Christoph : Haftung des Architekten und Bauunternehmers, 5. Aufl., München 2006.

SCHMID, Jörg : Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch (Zürcher Kommentar), Obligationenrecht, Bd. V/3a, Die Geschäftsführung ohne Auftrag, Art. 419-424 OR, Zürich 1993.

SCHMID, Jörg/

STÖCKLI, Hubert/

KRAUSKOPF, Frederic : Schweizerisches Obligationenrecht Besonderer Teil, 2. Aufl., Zürich Basel Genf 2016.

SCHÖNLE, Herbert/

HIGI, Peter : Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, Teilband V 2a, Kauf und Schenkung, Zweite Lieferung, Art. 192-204 OR, 3. Aufl., Zürich 2005.

SCHRANER, Marius : Obligationenrecht, Teilband V1e, die Erfüllung der Obligationen, Art. 68-96, Zürich 2000.

SCHUMACHER, Rainer : “Bauen mit einem Generalunternehmer (Streiflichter auf die Muster-Vertragsformulare des VSGU und des SIA)”, BR 1983, s. 43-49.

SCHUMACHER, Rainer/

KÖNIG, Roger : Die Vergütung im Werkvertrag, Grundvergütung – Mehrvergütung, BR – Beiträge aus dem Institut für Schweizerisches und Internationales Baurecht, Universität Freiburg Band/ Nr. 34, 2. Aufl., Freiburg 2017, s. 1-14.

267

SCHWENKER, Hans Christian/

RODEMANN, Tobias : Erman Bürgerliches Gesetzbuch, Handkommentar mit AGG, EGBGB (Auszug), ErbbauRG, LpartG, ProdHaftG, VBVG, VersAusglG und WEG, Band I, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Buch 2: Besonderer Teil, Einzelne Schuldverhältnisse, Werkvertrag, (Herausgeber: WESTERMANN, Harm Peter/ GRUNEWALD, Barbara/ MAIER-REIMER, Georg), Band I, 15. neu bearbeitete Auflage, Köln 2017.

SCHWENZER, Ingeborg : Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 6. Aufl., Basel 2012.

SEÇER, Öz : Eser Sözleşmesinin İş Sahibi Tarafından Tam Tazminatla Feshi, Ankara 2016.

SELİÇİ, Özer : İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Sorumluluğu, İstanbul 1978 (SELİÇİ, Müteahhidin Sorumluluğu).

----------------- : Borçlar Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, İstanbul 1977 (SELİÇİ, Sürekli Borç İlişkileri).

SELİMOĞLU,

Yaşar Engin : İstisnâ (Eser) Sözleşmesi, 4. Baskı, Ankara 2017 (SELİMOĞLU, Eser).

----------------- : “Eser Sözleşmesi ve Kavramlar”, TBB Faruk Erem’e Armağan, Ankara 1999, s. 685-693 (SELİMOĞLU, Kavramlar).

SEROZAN, Rona : Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Üçüncü Cilt, İfa, İfa Engelleri, Haksız Fiil, Filiz Yayınevi, 7. Baskı, İstanbul 2016, (SEROZAN, İfa).

---------------------- : Sözleşmeden Dönme, 2. Baskı, İstanbul 2007 (SEROZAN, Dönme).

268

SPRAU, Hartwig : Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, 77. Auflage, Verlag C. H. Beck, München 2018.

SPRİNGER, Paul : Der Abnahmebegriff beim Werkvertrag, Frankfurt am Main, Bern, New York, Paris 1988.

SPIRO, Karl : Die Haftung für Erfüllungsgehilfen, Bern 1984 (SPIRO, Erfüllungsgehilfen).

---------------- : Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, Band II, Andere Befristungen und Rechte, Bern 1975 (SPIRO, Begrenzung).

STIERLI, Bruno : Die Architektenvollmacht, Freiburg 1988.

STOFFER, Andre : Das Verhältnis von Leistungsbeschreibung, geschuldetem Erfolg und Vergütung des Unternehmers beim Bauvertrag, Hamburg 2011.

STOTZ, Felix : Die Leistungspflicht und die Mängelhaftungs des Unternehmers im Werkvertrag, Diss., Basel 1989.

ŞAHİN, Turan : Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunu İfada Temerrüdü, Ankara 2012 (ŞAHİN, Eser).

------------------ : “Borçlar Kanunu ve 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu Kapsamında Yüklenicinin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu”, S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C. I, S. 2, Yıl 2011, s. 137 (ŞAHİN, Ayıba Karşı Tekeffül).

ŞENOCAK, Zarife : Eser Sözleşmesinde Ayıbın Giderilmesini İsteme Hakkı, Ankara 2002 (ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi).

----------------------- : “Borçlar Kanunu’nun 96. vd. ve 194 vd. Maddeleri Açısından Aliud’un (Başka Şeyin) Teslimi”, Banka ve

269

Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1, Haziran 1989, s. 113-135 (ŞENOCAK, Aliud).

ŞİMŞEK, Edip : “Devlet İhale Kanunu Açısından İnşaat Sözleşmeleri”, İnşaat Sözleşmeleri, Yönetici – İşletmeci – Mühendis ve Hukukçular için Ortak Seminer, Ankara, 18 – 29 Mart 1996, s. 173 – 216.

TANDOĞAN, Haluk : Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Cilt II, İstanbul 2010 (TANDOĞAN, Cilt II).

-------------------------- : “Arsa Üzerinde İnşaat Yapma Sözleşmelerinde İşi Tamamlamadan Bırakan Müteahhidin Yapılan Kısımla Orantılı Ücret Alması Sorunu Üzerine Görüşler”, BATİDER, Haziran 1981, s. 5 vd. (TANDOĞAN, İnşaat).

-------------------------- : “İstisna Akdi Kavramı, Unsurları ve Benzeri Akitlerden Ayırdedilmesi”, İmren Öktem’e Armağan, Ankara 1970, s. 315 vd. (TANDOĞAN, İstisna).

TANNO, Patrick : Die Berechnung der Rügefrist im schweizerischen, deutschen und UN-Kaufrecht, Diss., St. Gallen 1992.

TEICHMANN, Arndt : Kommentar zum Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Bd. 4/1, Schuldrecht; 3/1 (§§ 516-651), 12. neubearb. Aufl., Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1998.

TEKİNAY, Selahattin Sulhi/

AKMAN, Sermet/

BURCUOĞLU, Haluk/

ALTOP, Atilla : Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 1993.

TRACHSEL, Heribert : “Sowieso-Kosten” (Neue und alte Fragen der zun Privaten Baurecht, St. Galler Baurechtstagung 2004,

270

Herausgegeben: Alfred Koller, St. Gallen 2004, s. 117-153) (TRACHSEL, Sowieso-Kosten).

----------------------------- : Die Verantwortlichkeit des Bestellers bei Werkmängeln- Die Alleinverantwortlichkeit (Art. 369 OR) und geteilte Gewährleistung, Diss., Bern 2000 (TRACHSEL, Verantwortlichkeit).

TRÜMPY, Daniel : “Die Abnahme des Bauwerks nach der SIA-Norm 118”, SIA Norm 118, St. Galler Baurechtstagung 2000, s. 47- 73, (TRÜMPY, SIA-Norm).

----------------------- : “Abnahme und Genehmigung von Bauwerken”, Das Private Baurecht des Schweiz, (Herausgegeber: Martin Lendi, Urs Ch. Nef, Daniel Trümpy), Zürich 1994, s. 103- 117 (TRÜMPY, Genehmigung).

TRÜMPY-JAGER,

Eveline : “Vorzeitige Beendigung von Bauwerkvertragen”, Das Private Baurecht des Schweiz, Beitrage für die Schweiz, (Herausgegeber: Martin Lendi, Urs Ch. Nef, Daniel Trümpy), Zürich 1994, s. 137-152.

TSCHÜTSCHER, Klaus : Die Verjährung der Mängelrechte bei unbeweglichen Bauwerken, Bern/ Stuttgart/ Wien: Haupt, 1996.

TUNÇOMAĞ, Kenan : Türk Borçlar Hukuku, Cilt II, Özel Borç İlişkileri, 3. Baskı, İstanbul 1977.

TURANBOY, Asuman : “Yargıtay Kararlarına Göre Müteahhidin Teslimden Sonra İnşaattaki Noksan ve Bozukluklardan Doğan Mesuliyeti”, (AÜHFD., Y. 1989- 1990, s. 151- 189).

271

TURGUTER, Necip/

TOKMAKLI, Cafer : Gerekçeli ve Açıklamalı Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Ankara 2004.

UÇAR, Ayhan : İstisna Sözleşmesinde Müteahhidin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, Ankara 2003 (UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül).

------------------ : “İstisna Sözleşmesinde Teslim Kavramı, Teslimin Usulü ve Hukuki Sonuçları”, AÜEHFD., 2001/1-4, s. 513- 555 (UÇAR, Teslim).

UYGUR, Turgut : 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Şerhi, Cilt-II, Madde 237-649, 1. Baskı, Ankara 2012.

ÜÇER, Mehmet : Roma Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Alacaklının Temerrüdü, Ankara 2007.

VON BÜREN, Bruno : Schweizerisches Obligationenrecht – Besonderer Teil (Art. 184-551), Zürich 1972, (VON BÜREN, OR BT).

--------------------------- : Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, Zürich 1964 (VON BÜREN, OR AT).

VON TUHR, Andreas/

ESCHER, Arnold : Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Band II, Zürich 1974.

VON TUHR, Andreas/

PETER, Hans : Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Band I, Zürich 1979.

WEBER, Rolf H. : Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band VI: Das Obligationenrecht, 1. Abteilung, Allgemeine Bestimmungen, 4. Teilband, Die Erfüllung der Obligation Art. 68 – 96, 2. Auf., Bern 2005.

272

--------------------- : Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band VI: Das Obligationenrecht, 1. Abteilung, Allgemeine Bestimmungen, 5. Teilband, Die Folgen der Nichterfüllung Art. 97 – 109, Bern 2000.

WIEGAND, Wolfgang : Basler Kommentar, Obligationenrecht I, (Art. 1-529), Zweiter Titel: Die Wirkung der Obligationen, Zweiter Abschnitt: Die Folgen der Nichterfüllung, Art. 97-109, (Herausgeber: Heinrich Honsell, Nedim Peter Vogt, Wolfgang Wiegand), 6. Auflage, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2015.

YAKUPPUR, Sendi : Borçlar Kanunu'na Göre Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Eseri Teslim Borcu ve Teslim Borcuna Aykırılıkları, İstanbul, 2010.

YALÇINDURAN, Türker : Alt İstisna (Taşeronluk) Sözleşmeleri, Ankara 2000.

YAVUZ, Cevdet : Satıcının Satılanın (Malın) Ayıplarından Sorumluluğu, İstanbul 1989.

YAVUZ, Cevdet/

ACAR, Faruk/

ÖZEN, Burak : Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Güncellenmiş ve Yenilenmiş 15. Baskı, İstanbul 2018.

YENER, Mehmet Deniz : Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu ve İş Sahibinin Hakları”, EÜHFD., C. IV, S. 1, Y. 2009, s. 155-176.

YILMAZ, Halil : Borçların İfasında İhtirazi Kayıt (Çekince) İleri Sürülmesi ve

273

Uygulaması, Güncellenmiş 3. Baskı, Ankara 2015.

YÜCEL, Özge : “Borçlar Kanunu 358/I Hükmüne Göre Yüklenicinin İşe Zamanında Başlama ve İşi Sürdürme Borcu, AÜHFD., C. 57, S. 3, s. 779- 790.

YÜCER AKTÜRK, İpek : Satım ve Eser Sözleşmelerinde Gözden Geçirme ve Bildirim Külfetleri, Ankara 2012.

ZELTNER, Urs : Die Mitwirkung des Bauherrn bei der Erstellung des Bauwerkes, Freiburg 1993.

ZEVKLİLER, Aydın/

GÖKYAYLA, Emre : Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 16. Bası, Ankara 2016.

ZEHNDER, Hannes : “Gedanken zur Mehrpersonenhaftung im Baurecht”, BR 1998, s. 3 vd.

ZELTNER, Urs : Die Mitwirkung des Bauherrn bei der Erstellung des Bauwerkes, Freiburg 1993.

ZIMMERMANN, Peter : Der Geist-Werkvertrag, Basel und Frankfurt am Main 1984.

ZINDEL, Gaudenz/

PULVER, Urs/

SCHOTT, Betrand : Der Werkvertrag, Basler Kommentar Obligationenrecht I, Art. 1–529 OR (Herausgeber: Heinrich Honsell, Nedim Peter Vogt, Wolfgang Wiegand), 6. Aufl., Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2015.